Сколько раз ИП должен заключать договора с физическими лицами для оказания услуг по ремонту авто?

к приказу Министерства

промышленности и торговли

от 7 апреля 2020 г. N 1152

Типовой контракт <1> N _____ <2>

на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию

и ремонту автотранспортных средств <3>

(Идентификационный код закупки N ____________)

__ ______________ 20__ г. <4> _______________ <5>

_____________ <6>, именуемый <7> в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________ <8>, действующего на основании _______________ <9>, с одной стороны, и __________________________________ <10>, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________ <11>, действующего на основании ____________________ <12>, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании _______________________________ <13> заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (контракт) <14> (далее — Контракт) о нижеследующем.

Сдача автомобиля Заказчику после ремонта или обслуживания – процесс весьма ответственный. Исполнителю, в частности автосервису, важно чтобы клиент осмотрел свое авто, удостоверился в качестве выполненных работ и подтвердил это, подписав соответствующий документ и оплатив работу. Именно такая последовательность действий описана в Постановлении правительства № 290 от 2001 года.

Впрочем, порядок оказания услуг в автосервисе известен каждому предпринимателю, работающему в данной сфере и это не тема нашей статьи.

Сколько раз ИП должен заключать договора с физическими лицами для оказания услуг по ремонту авто?

В качестве документа приема-передачи авто Заказчику выступает Акт выполненных работ. Правильное оформление и подписание такого документа завершает процесс ремонта или обслуживания автомобиля.

Именно подписание акта свидетельствует о том, что Заказчик работы удовлетворен ее результатами и не имеете претензий к Исполнителю.

Договор подряда на ремонт автомобиля номер договораnomer

Выберите статус заказчика:

Укажите полное ФИО заказчикаname1, действующ как физическое лицо (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и

Выберите статус подрядчика:

Индивидуальный предприниматель укажите полное ФИО подрядчикаname6, зарегистрированн в реестре индивидуальных предпринимателей под № укажите ОГРНИПogrnip2 (далее – «Подрядчик»), с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор подряда на ремонт автомобиля (далее – «Договор») о нижеследующем:

В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в отношении следующего транспортного средства (далее – «Автомобиль»):

Государственный номер: укажите гос. номер автомобиляraboti_avto1

Марка и модель: укажите марку и модельraboti_avto2

Год выпуска: укажите год выпускаraboti_avto3

Подрядчик осуществляет ремонт Автомобиля в виде подробно опишите осуществляемые работыraboti_podryad (далее – «Работы»).

Возможно без согласия заказчика

Возможно при согласии заказчика

Подрядчик имеет право самостоятельно привлекать субподрядчиков для выполнения Работ.

Работы выполняются Подрядчиком на территории Заказчика: укажите адрес выполнения работpodryadavto_21.

Автомобиль передается подрядчику:

В момент подписания договора

Автомобиль предоставляется Подрядчику в момент подписания Сторонами Договора.

Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ:

Точные даты начала и окончания срока

Начинается после полной предоплаты

Начинается после предоплаты (аванса)

Начинается после подписания договора

Определяются в приложении к договору

Сроки выполнения Работ по Договору:

Начало выполнения Работ: г.

Завершение выполнения Работ: г.

Необходимые для ремонта запчасти и расходники:

Не указываются в договоре

Указываются в приложении к договору

Полная стоимость Работ составляет укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей.

Нет (указать основание освобождения от НДС)

НДС не облагается на основании 346. 11 НК РФfree_nds.

Порядок оплаты работ:

Оплата после выполнения всех работ

Полная предварительная оплата

Оплата после каждого этапа работ

Заказчик оплачивает Работы после их выполнения и подписания Сторонами акта выполненных работ в размере укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей в течение 5podryad_srok_oplata.

Способ оплаты работ:

Наличные денежные средства

Перевод на банковскую карту

Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику. При получении наличных денежных средств Подрядчик составляет расписку (иной подтверждающий документ) о получении денежных средств с указанием размера полученных денежных средств, даты получения денежных средств и вручает его Заказчику.

Порядок приемки работ:

Приемка конечного результата работ

Порядок сдачи и приемки работ

Приемка результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных Работ (Приложение – Акт выполненных работ), который оформляется в следующем порядке:

Подрядчик по завершении выполнения Работ представляет Заказчику акт выполненных Работ в 2podryad_priemka1 экземплярах.

Подрядчик обязуется в течение 5podryad_priemka2 со дня получения акта осмотреть и принять выполненные Работы, подписать и направить Подрядчику 1podryad_priemka3 экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика в течение указанного срока Работы считаются принятыми Заказчиком.

В случае отказа Заказчика от приемки Работ в течение 5podryad_priemka4 со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Детали автомобиля, замененные в результате ремонта:

Не указывается в договоре

Гарантия качества работ:

Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность подрядчика в случае нарушения срока выполнения работ:

Проценты за каждый день просрочки

Ответственность подрядчика в случае наличия недостатков в результате работ:

Повторное выполнение работ

Ответственность заказчика в случае нарушения срока оплаты работ:

Право подрядчика на удержание автомобиля:

При оплате менее 50% стоимости работ

Суд, рассматривающий возможный спор:

Определяется сторонами в договоре

Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10podryad_spor_1 с момента получения. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор составлен в двухpodryad_zakl_1 экземплярах на русском языке, по одномуpodryad_zakl_2 для каждой из Сторон.

Срок действия договора:

С момента подписания до исполнения обязательств

С момента подписания до определенной даты

В течение определенного срока

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Способ направления документов (актов, претензий, и т

Любой из перечисленных способов

Способом направления документов (в том числе актов, претензий и т. ) является их личная передача Стороне.

Подписи и реквизиты сторон

Заказчик укажите ФИО заказчикаname1

Адрес регистрации: укажите адрес регистрацииaddress1

Паспорт: укажите серию, номер, дату и орган выдачиpasp1

Банковские реквизиты: указать номер карты или счетаbank1

Подрядчик ИП укажите ФИО подрядчикаname6

Адрес регистрации: укажите адрес регистрацииaddress_ip2

ОГРНИП укажите ОГРНИПogrnip2, ИНН укажите ИННinn_ip2

Банк укажите наименование банкаbank2, БИК укажите БИКbik2, ИНН укажите ИНН банкаinn_bank2, кор/счет укажите кор/счетks2

Расчётный счёт укажите номер счётаrs2

Подрядчик________________________ ИП укажите ФИО подрядчикаname6

Актуальный Образец в 2021 году

Если боитесь допустить ошибку или вам непонятны какие-либо моменты в заполнении отдельных разделов, то дочитайте нашу статью до конца. Надеемся, что будем полезно.

Что рекомендует закон

В данном случае автомобильный сервис обязан составить акт выполненных ремонтных работ на основании норм указанного выше Постановления, а также гражданского и налогового кодексов.

Приведем небольшую таблицу для наглядности

Норма закона

Требование

Постановлении правительства № 290 от 2001 года

Требует подписание приемосдаточного акта при выдаче автомобиля после ремонта Заказчику. 720 ГК РФ

Требует чтобы заказчик, в случае выявления дефектов в ремонте, сообщил об этом Исполнителю незамедлительно, обозначив свои претензии в сопроводительном документе. Таким документом как раз и может являться приемо-сдаточный акт. Налоговый кодекс

Не забываем, что в бухгалтерию нужно сдать первичный документ, который подтвердит проведение ремонта и обозначит оплаченную клиентом сумму для вычисления налогооблагаемой базы.

Соответственно, акт выполненных работ для функционирования автосервиса нужен и обязателен. Документ может называться каким-либо другим способом, но суть и структура его должна соответствовать законодательным нормам.

Правила составления документа

Специально разработанной формы, которую обязано было бы использовать в работе профильное предприятие или индивидуальный предприниматель не существует. автомобильный сервис вправе создать такой бланк самостоятельно, с учетом норм и требований закона, в том числе тех правил, ссылку на которую мы приводили выше.

Предприятие можете самостоятельно добавить какие-либо дополнения и разделы в разработанную форму, не противоречащие нормам закона.

Если Заказчиком ремонта автомобиля или парка авто является другое предприятие, то возможно некоторые моменты в разделах акта вам нужно будет согласовать с контрагентом. Это нормальный процесс, и он не должен вас пугать.

О печати: законодательство не требует ставить печать на приемосдаточном документе. Однако на практике большинство авторемонтных центров делают это, что не является нарушением.

Поэтапное составление (образец)

Условно, рассматриваемый документ можно разделить на три части:

  • Верхняя (вводная): указывается название составляемого документа. Делается ссылка на договор, на основании которого составляется акт.
  • В описательной части указывается следующая информация:

— реквизиты Исполнителя и Заказчика. Если в качестве Заказчика выступает физическое лицо, то выписывается ФИО и адрес проживания последнего,

— также, в данном разделе указываются данные самого автомобиля, находившегося на обслуживании по договору,

— далее вставляется табличная форма, в которой указываются: перечень проведенных работ, единица измерения и их количество. Также, здесь указывается цена и полная стоимость проведенных мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию авто.

— ниже, отдельной таблицей, вписывается количество и стоимость материалов и запчастей, которые использовал автосервис в ремонте автомобиля Заказчика (если их стоимость не входит в ремонт).

— в нижней части описания обозначаются и расшифровываются гарантийные обязательства по проведенным работам.

— также здесь целесообразно указать те рекомендации, которые могут помочь в эксплуатации транспортного средства, а точнее в эксплуатации отремонтированных механизмов.

Хранение документа

Ранее мы обозначили, что акт выполненных работ является первичным документом, закрывающим сделку. Следовательно он должен храниться в бухгалтерии предприятия в течении 5 (пяти) лет.

Передать его на хранение нужно вместе с договором, в нашем случае с заказ-нарядом и документом, подтверждающим проведение оплаты по договору.

Читайте также:  Диплом на тему ТО и ТР автомобилей

Для справки (важные документы автосервиса)

ДокументОписаниеПредназначение
Заказ-нарядФактически, служит тем самым договором, который должен заключить автосервис перед ремонтом автомобиля с Заказчиком (Постановлении правительства № 290 от 2001 года). Требует законодательство. Акт сдачи-приемки автомобиляСогласно тому-же Постановлению, если клиент оставляет автомобиль на определенный срок, то Исполнитель должен принять его по акту, описав все обнаруженные дефекты и неисправности. Требует законодательство, 2. Позволяет исключить претензии владельца по уже имеющимся дефектам авто.

Федор Попов, юрист-правовед / ТРУДкоИнфо

Договор на ремонт автомобиля

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на ремонт автомобиля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

  • Автомобильный транспорт:
  • 310.29.10.21
  • 310.29.10.22
  • 330.30.99.10
  • 51000 код вида транспортного средства
  • Автобус амортизационная группа
  • Ремонт:
  • 243 КВР
  • Акт выполненных работ по ремонту автомобиля
  • Акт приема передачи автомобиля в ремонт
  • Акт приема передачи квартиры после ремонта
  • Акт приема передачи оборудования в ремонт

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

«» 2022 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.

Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.

Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).

По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.

Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.

3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.

Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.

Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

  • имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
  • автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
  • автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.

Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

  • Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
  • Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
  • Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).

Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.

Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.

В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.

Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т. При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п. 6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.

Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.

Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.

Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

(с процентами за пользование без неустойки)

Гражданин , паспорт: , выдан , проживающий по адресу: именуемый в дальнейшем «Заимодавец», с одной стороны, и

Гражданин , паспорт: , выдан , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

По настоящему Договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере ( ) рублей (далее — Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа и начисленные на нее проценты в размере и сроки, предусмотренных Договором.

Сумма займа предоставляется наличными денежными средствами.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА

Заимодавец передает Заемщику Сумму займа в срок до года. Факт передачи денежных средств удостоверяется распиской Заемщика в получении Суммы займа.

Читайте также:  Ремонт отечественных авто в нижнем новгороде

Заемщик возвращает Заимодавцу Сумму займа не позднее месяцев со дня передачи денежных средств.

Сумма Займа считается возвращенной с момента выдачи Заемщику расписки Заимодавца в получении Суммы займа и начисленных на нее процентов.

Заимодавец дает согласие на досрочный возврат Суммы займа и процентов без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СУММОЙ ЗАЙМА

За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета процентов годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа, до дня возврата Суммы займа включительно.

Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются ежемесячно не позднее числа каждого месяца.

ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 дней уведомить об этом другую Сторону.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

В случае неурегулирования разногласий путем переговоров, спор передается в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор считается заключенным с момента фактической передачи Заимодавцем Заемщику Суммы займа в соответствии с п. 1 настоящего Договора.

Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа, что подтверждается Распиской Заимодавца.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

  • Оказание услуг:
  • 109 счет
  • 33.13.12.000
  • 86.90.19.190
  • Акт выполненных работ оказанных услуг
  • Акт об оказании услуг

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 346. 26 «Общие положения» главы 26. 3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ(Юридическая компания «TAXOLOGY»)Доначисляя налоги по общей системе налогообложения, налоговый орган сделал вывод о создании двумя взаимозависимыми организациями искусственных условий для соответствия требованиям, позволяющим применять ЕНВД в отношении деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств, при расширении бизнеса и фактической утрате права на применение специального налогового режима. Налоговый орган установил, что налогоплательщик осуществлял деятельность по торговле автотранспортными средствами, запасными частями (применяя ОСНО) и деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (применяя ЕНВД). При этом на той же территории было зарегистрировано еще одно общество, учредителями и руководителями которого являлись физические лица, связанные с налогоплательщиком (его работники, бывшие работники, руководители), налогоплательщик как заказчик заключил с новой организацией договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств на основании заявок. Фактически новое общество занималось техническим обслуживанием и мойкой автомототранспортных средств и применяло ЕНВД. На основании анализа банковских документов, сайтов обеих организаций, допросов работников налоговый орган установил, что обе организации осуществляют одну и ту же деятельность на одной и той же территории, сотрудники обеих организаций находятся в одном помещении и визуального разделения между ними не имеется, при переводе некоторых сотрудников из одной организации в другую ничего не меняется (рабочее место и характер работы оставались прежними), а фактическим исполнителем услуг по ремонту автомобилей являлся сам налогоплательщик. При это вновь созданная организация собственного имущества не имела, а осуществляла деятельность на территории, в помещении и на оборудовании, предоставленных налогоплательщиком по договорам аренды и субаренды. Учитывая, что обе организации при оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств использовали одни и те же имущественные объекты, оборудование и трудовые ресурсы, то есть осуществляли указанный вид предпринимательской деятельности совместно, как единая организация, налоговый орган пришел к выводу о формальном разделении налогоплательщиком деятельности по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств между двумя организациями с целью сохранения права на применение ЕНВД. Суд признал обоснованным вывод налогового органа об использовании налогоплательщиком схемы дробления бизнеса и признал законным доначисление налогов по общей системе налогообложения.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 429. 1 «Рамочный договор» ГК РФ(ООО «Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения»)Суд, отказывая в удовлетворении требований общества к другому обществу о взыскании задолженности по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, узлов и агрегатов и неустойки, разъяснил, проанализировав условия договора, что договор, поименованный сторонами как договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, узлов и агрегатов, не содержащий условия о данных изделий, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту, но предусматривающий в период его действия неоднократную передачу изделий в ремонт, количество, наименование, модель которых должны определяться иными документами (заявками, предварительными заказами-нарядами, заказами-нарядами и т. ), является рамочным договором (статья 429. 1 ГК РФ). Собственно договорами подряда в таком случае являются документы, в которых сторонами согласованы все существенные условия договора, то есть наименование и количество изделий, чем могут выступать подписанные сторонами заявки, предварительные заказы-наряды, заказы-наряды, акты передачи изделий в ремонт, акты выполнения работ, спецификации, приложения и прочее.

Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения». Как установлено судами и следует из материалов дела, 30. 2018 между ООО «Транснефть-Дальний Восток» (заказчик) и ООО «Авто Центр Самарагд» (подрядчик) заключен договор подряда на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и спецтехники организаций системы «Транснефть».

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы согласно Заданию (далее — Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению:. Качество результата Работ должно соответствовать.

Дата начала выполнения Работ «»2022 г. , дата окончания выполнения Работ «»2022 г.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ предоставляет , их перечень согласован в приложении к Договору.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ субподрядчиков.

Гарантийный срок на результат Работ.

Результат выполненных Работ передается по акту приемки-сдачи выполненных работ.

Цена Работ по Договору составляет ( ) руб.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Договор действует в течение с даты его заключения.

Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  • Задание на выполнение работ;
  • Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ;
  • Акт приемки-сдачи выполненных работ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Для оформления отношений по тех. обслуживанию и ремонту транспортных средств, сторонам стоит заключить письменный договор. Закон предусматривает обязательное письменное оформление договора между юридическими лицами и договора, по которому подрядчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – то есть лицо, профессионально выполняющее работы по ремонту транспортных средств. Кроме того, для всех иных соглашений на сумму более 10 000 рублей обязательно составление письменного документа. Поэтому письменный договор придется составлять в любом случае – и именно он будет гарантировать защиту прав и интересов его сторон. Составить такой договор в короткие сроки Вы можете с нашим конструктором договоров.

Договор может быть составлен как в стандартной форме (разбитый на пункты и главы и содержащий множества условий), так и в форме заказ-наряда или квитанции. Но составление последних двух видов документов может быть оправдано в случае, если автосервис ремонтирует автомобиль гражданина, поскольку к такому договору применяются положения законодательства о защите прав потребителей, а потому подрядчик несколько ограничен в свободе установления условий договора. Заказ наряд или квитанция, содержащие обязательный перечень условий будут регулироваться в соответствии с базовыми положениями закона.

Читайте также:  Электросхема, регулировка клапанов, расход топлива двигателем +Видео

Однако даже в случае ремонта автомобилей, принадлежащих физическим лицам, можно несколько изменить базовые нормы и детальней урегулировать отношения сторон в конкретном случае. Поэтому рекомендуется в любом случае составить подробный письменный договор, описывающий все права и обязанности сторон. Как минимум, такой договор в момент заключения позволит его сторонам понять какие права они имеют.

Сколько раз ИП должен заключать договора с физическими лицами для оказания услуг по ремонту авто?

Какой договор заключается, и какие положения закона регулируют права и обязанности его сторон?

Для ремонта автомобиля зачастую заключается договор подряда, так как по данному договору выполняются работы. Работы отличаются от услуг тем, что имеют овеществленный результат – улучшение состояния автомобиля после замены запчастей и является таким результатом.

По договору на техническое обслуживание могут выполняться услуги. Услуги не имеют материально выраженного результата – для них важен сам процесс их оказания. Вряд ли можно увидеть существующий в материальном мире результат диагностики автомобиля – хотя можно видеть данные о такой диагностике и распечатать их на листе бумаги, но состояние самого автомобиля никак не изменится только после его диагностики. Ценность такой услуги заключается в получении информации от лица, обладающего необходимой квалификацией. И после диагностики, обнаружившей проблемы, будут выполняться работы, устраняющие выявленные недостатки.

Договор на ремонт и техническое обслуживание может комбинировать в себе договор возмездного оказания услуг и договор подряда, являясь смешанным договором. Если между сторонами такого смешанного договора возникнет спор, то суд будет применять положения о соответствующих договорах к тем частям договора, которые содержат элемент отдельной договорной конструкции.

Чем же важна для сторон квалификация договора на ремонт и тех. обслуживание автомобиля как договора подряда или договора на оказание услуг? Договор подряда и договор оказания возмездных услуг регулируются несколько различным образом. Самым важным различием будут являться последствия отказа сторон от договора.

Положения закона о договоре оказания услуг и о договоре оказания услуг предусматривают возможность одностороннего отказа отказчика от договора, при компенсации фактически понесенных исполнителем расходов или оплате фактически произведенных работ. Но в договоре подряда можно исключить данное право заказчика, а в договоре оказания услуг исключить его можно только лишь в случае, если заказчиком является индивидуальный предприниматель или коммерческое юридическое лицо, а ремонтируемый автомобиль используется в предпринимательской деятельности.

Сколько раз ИП должен заключать договора с физическими лицами для оказания услуг по ремонту авто?

Обязательные условия договора на ремонт или техническое обслуживание автомобиля

Дата и место заключения (исполнения) договора также являются необходимыми условиями договора, отсутствие которых может в некоторых случаях повлечь проблемы для сторон соглашения. В договоре можно также указать и время его заключения (принятия заказа) – обычно оно указывается в заказ-наряде, если он является приложением к договору.

Однако отсутствие в договоре полного перечня работ и услуг не всегда будет являться основанием для признания договора незаключенным. Если даже стороны прямо не перечислят работы и услуги в договоре на ремонт автомобиля, но при этом начнут исполнять договор, то они не смогут признать его незаключенным, поскольку своими действиями подтвердили факт заключения договора.

Сколько раз ИП должен заключать договора с физическими лицами для оказания услуг по ремонту авто?

Верховный Суд РФ в Определении судебной коллегии по гражданским делам от 27. 2019 № 24-КГ19-3 указал, что отсутствие перечня работ не всегда приводит к признанию договора незаключенным. В данном деле подрядчик принял предоплату в 30 000 руб. (50%) и выполнил часть работ, однако не выполнил остальные работы в срок. После заявления искового требования заказчика о возмещении стоимости некачественного ремонта (105 000 руб. ), неустойки (644 000 руб. ) и морального вреда (30 000 руб. ) подрядчик заявил встречный иск о признании договора незаключенным, поскольку в договоре отсутствовал перечень работ, а только лишь было указано, что выполняются работы «под ключ». ВС РФ отказал подрядчику ввиду его недобросовестного поведения. Суд сделал данный вывод на основании п. 3 ст. 432 ГК РФ, которая указывает на то, что сторона договора, принявшая от другой стороны хотя бы частичное исполнение не вправе требовать признать договор незаключенным, если при конкретных обстоятельствах очевидно ее недобросовестное поведение.

В договоре стоит указать марку и модель, VIN, государственный номер, номера двигателя и кузова автомобиля. В договоре также стоит указать примерную стоимость автотранспортного средства на момент ремонта.

В соглашении стороны могут предусмотреть промежуточные сроки, обычно указываемые в приложении к договору с графиком выполнения работ или оказания услуг. Автосервис будет нести ответственность за пропуск таких сроков – например, в виде фиксированного штрафа или пени за каждый день просрочки.

Если расходы подрядчика оказались меньше предусмотренной договором, то он вправе сохранить сэкономленные средства или требовать уплаты установленной договором суммы, если это никак не повлияло на качество ремонта. Данное положение можно изменить договором.

Подрядчик несет ответственность за утрату или повреждение запчастей, переданных ему заказчиком, но не несет ответственность за ненадлежащий результат работ, если его причиной были некачественные запчасти. При этом, если он обнаружил или должен был обнаружить дефектные запчасти (то есть в случае, когда любое лицо, обладающее соответствующей квалификацией должно было бы обнаружить дефект), но не уведомил об этом заказчика, то он будет нести ответственность перед ним.

Неиспользованные запчасти, предоставленные заказчиком ремонта, подрядчик должен возвратить обратно или же оставить себе, но снизить на их цену стоимость работ. Данное положение вполне возможно изменить соглашением сторон.

Заказчик также может предоставить оборудование и необходимую документацию для проведения ремонта. Такие случаи нечасты, однако в такой ситуации стоит описать передаваемое оборудование в приложении к договору.

Сколько раз ИП должен заключать договора с физическими лицами для оказания услуг по ремонту авто?

Дополнительные условия договора на ремонт и техническое обслуживание автомобиля

  • Гарантия. Условие о гарантийном сроке включается в большинство подобных соглашений – в данный срок при обнаружении скрытых недостатков работ, если только такие недостатки не произошли при естественном износе автомобиля или отдельных его агрегатов. В договоре может устанавливаться гарантия на работы в целом, но может быть также предусмотрен гарантийный срок на отдельные запчасти или работы. Если в договоре такой срок не будет предусмотрен, то по общему правилу, он будет составлять 2 года. Подрядчики могут перестраховаться на случаи поломок автомобиля в течение гарантийного срока по вине владельца автомобиля, установив на автомобиль различные индикаторы использования в непредусмотренных условиях. Например, установить термопломбы, которые могут помочь определить перегрев двигателя – если собственник автомобиля допустил такой перегрев, нарушая допустимые условия эксплуатации автомобиля, то подрядчик не будет нести ответственность за поломку. В договоре на ремонт автомобиля часто прямо прописывается положение о том, что при нарушении условий эксплуатации гарантия прекращает действие.
  • Задаток. Он представляет собой предоплату, которая не возвращается при отказе заказчика от договора. Если подрядчик (исполнитель) откажется производить работы или оказывать услуги, то он будет должен вернуть сумму задатка в двойном размере.
  • Неустойка. Устанавливаемая в виде штрафа или пени за определенные периоды просрочки она может стимулировать подрядчика (исполнителя) на проведение ремонта и иного технического обслуживания автомобиля в срок. Кроме того, ее можно установить за просрочку оплаты стоимости ремонта покупателем или несвоевременную передачу автомобиля как от заказчика подрядчику (исполнителю), так и наоборот. Законом «О защите прав потребителей» предусмотрена законная неустойка в размере трех процентов (в день) в случае, если подрядчик (исполнитель) не выполнил ремонт или тех. обслуживание в срок, но заказчик назначил новый срок, который был еще раз нарушен. Кроме того, данным законом предусмотрена неустойка в виде штрафа в 50% от стоимости работ, который может назначить суд в случае, если подрядчик (исполнитель) добровольно не исполнили требования заказчика-потребителя.
  • Удержание. Если заказчик не уплатил стоимость ремонта, то подрядчик имеет право удержать автомобиль, а также переданные заказчиком оборудование и неиспользованные запчасти. Удерживать автомобиль и иное имущество заказчика он может до оплаты работ заказчиком. Если размер неисполненных обязательств составляет более пяти процентов от стоимости автомобиля и срок просрочки составляет более 3 месяцев, то если иное не было предусмотрено договором, подрядчик может продать автомобиль с торгов и получить из его стоимости компенсацию за ремонт, а оставшуюся часть передать заказчику. В договоре можно отменить право удержания, либо предусмотреть условия, при которых подрядчик получит такое право – например, при неисполнении обязательств на сумму более 50% от стоимости автомобиля.
  • Отказ от договора. Положения об отказе от договора не получится изменить в договоре на ремонт автомобиля потребителя (физ. лица). Но если договор заключается между коммерсантами (ООО, АО, ИП), то в соглашении можно отменить право на односторонний отказ заказчика при возмещении фактических расходов подрядчика (исполнителя) и предусмотреть обязанность возмещения им убытков при подобном отказе. А, кроме того, в данном случае можно предусмотреть фиксированную или привязанную к каким-либо показателям плату подрядчика в случае отказа им от договора (вместе компенсации им всех убытков).

Сколько раз ИП должен заключать договора с физическими лицами для оказания услуг по ремонту авто?

Составить качественный договор на ремонт или техническое обслуживание автомобиля можно с помощью конструктора договоров

Конструктор договоров Dogovor. ru предоставляет возможность любому пользователю составить договор ремонта автомобиля. Вы можете выбрать бесплатную краткую версию, либо составить уникальный договор, подробно подобрав все необходимые именно для Вашего случая условия.

Шаблоны договоров были подготовлены профессиональными юристами, специализирующимися на договорной работе и содержат все обязательные условия. А платный шаблон договора на ремонт автомобиля не только предоставляет выбор из множества дополнительных условий, но также предоставляет возможность проверки автомобиля и контрагента по основным базам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *